1. Algemeen
Het toekennen van een opdracht aan de verkoper impliceert volledige aanvaarding van de "Privacybeleid". Enkel deze "Privacybeleid" zijn geldig, behalve bij schriftelijke overeenkomst van beide partijen. Verwijzingen naar de voorwaarden van de koper hebben geen invloed op de geldigheid van de voorwaarden van de verkoper. Beslissingen over zaken die niet in deze voorwaarden zijn behandeld, zijn de verantwoordelijkheid van de verkoper.
2. Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. De verkoper is niet verplicht een deel van de aangeboden goederen te leveren tegen een proportionele prijs.
3. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de verkoper schriftelijk heeft bevestigd dat hij de opdracht aanneemt na ontvangst ervan.
4. Tekeningen en beschrijvingen
Gegevens zoals afmetingen, capaciteiten, etc., vermeld in catalogi, advertenties, offertes, tekeningen, etc., zijn indicatief en niet bindend. Tekeningen en technische beschrijvingen blijven exclusief eigendom van de verkoper en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of aan derden bekendgemaakt zonder schriftelijke toestemming. Bij fabricage volgens tekening is alleen de tekening van de verkoper geldig.
5. Verpakking
Alle prijzen gelden voor onverpakte goederen.
6. Controle
Controles en verificaties door de koper vinden plaats tijdens normale werktijden in de werkplaatsen van de verkoper of zijn onderaannemers, na voorafgaande afspraak. Kosten voor dit onderzoek of tussenkomst van een controle- of keuringsorganisatie zijn voor rekening van de koper.
7. Overgang van risico en aanvaarding
De goederen worden verkocht en definitief aanvaard in de fabriek van de verkoper of zijn onderaannemers, zelfs indien ze franco moeten worden verzonden. De risico's van de goederen zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat ze de fabriek verlaten. Zichtbare gebreken en afwijkingen in hoeveelheid dienen bij ontvangst te worden vermeld.
8. Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige betaling is voldaan, onverminderd artikel
9. Leveringstermijnen
De leveringstermijn begint te lopen vanaf de laatste van de volgende data:
a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst volgens artikel 3
b) de dag waarop de verkoper een termijnbetaling ontvangt, indien deze in de overeenkomst is bedongen vóór het begin van de fabricage
c) de dag van akkoord over technische details, zoals na goedkeuring van fabricagetekeningen
De in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet gegarandeerd: vertragingen geven nooit aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding.
10. Betaling
Alle betalingen moeten worden gedaan in de valuta zoals overeengekomen in de overeenkomst; ze zijn netto en vrij van enige aftrek. De prijzen zijn gebaseerd op
11. Financiële garanties
De verkoper behoudt het recht om, indien na het afsluiten van de overeenkomst maar vóór volledige betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper in gevaar is of zijn kredietwaardigheid afneemt, de nodige garanties te eisen voor een goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van de goederen. Geen enkele ingebrekestelling is vereist voor dergelijke gevallen, zoals het vragen om betalingstermijnen, protest, het verzoek om een minnelijke of gerechtelijke regeling, vertragingen in betaling aan de RSZ, beslaglegging op goederen van de koper op verzoek van een schuldeiser, enzovoort. Indien de koper geen adequate garanties biedt, heeft de verkoper het recht de volledige bestelling te annuleren zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding aan de koper.
12. Ontbindende voorwaarde
Indien een factuur niet wordt betaald op de vervaldatum, of in geval van toepassing van artikel 10, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden door eenvoudige kennisgeving van de wil van de verkoper via aangetekend schrijven, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper heeft dan het recht om de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van een rechtbank. Bovendien is een schadevergoeding van minimaal 15% van de prijs verschuldigd.
13. Garantie
De verkoper verbindt zich binnen de volgende grenzen om gebreken die de bruikbaarheid van het product schaden als gevolg van ondeugdelijk ontwerp of materiaal te verhelpen. Deze verplichtingen gelden alleen voor verborgen gebreken die blijken binnen 6 maanden na ingebruikname, maar uiterlijk 12 maanden na de terbeschikkingstelling van de goederen, en schriftelijk gemeld binnen 8 dagen na ontdekking. Zichtbare gebreken worden gedekt door de aanvaarding van de goederen. Deze garantie vervalt voor apparaten die slecht zijn onderhouden of buiten de specificaties zijn gebruikt, evenals voor apparaten die door de koper of derden zijn gerepareerd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Mechanische slijtage of beschadigingen, bevriezing, erosie, corrosie of invloeden van chemische en/of andere aard vallen buiten de garantie. De garantie omvat het herstellen of vervangen van defecte onderdelen in de werkplaats van de verkoper of op een andere door de verkoper goedgekeurde locatie, binnen een overeengekomen termijn. Alle kosten voor transport, douane, demontage en montage, enzovoort, zijn voor rekening van de koper. Indien het gaat om fabricage volgens tekening, blijft de garantie in elk geval beperkt tot de uitvoering van de stukken volgens de tekening van de verkoper. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.
14. Overmacht
Overmacht doet zich voor wanneer omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, zoals arbeidsconflicten, brand, overstromingen, natuurrampen, ziekte, mobilisatie, inbeslagname, embargo, deviezenrestricties, opstand, tekort aan vervoermiddelen, schaarste aan grondstoffen, beperkingen in energieverbruik, overheidsmaatregelen, en alle andere omstandigheden buiten de wil van de verkoper. De koper wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Tijdens overmacht is de uitvoering van bestellingen niet afdwingbaar en zullen overeengekomen prijzen worden aangepast aan eventuele nieuwe omstandigheden.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd en is alleen het Belgisch recht van toepassing.
Bedrijfsnaam:
Reprelec S.A.
Bedrijfsadres:
8 Place Marcel Broodthaers Saint-Gilles 1060
Datum van oprichting:
1986
Company Number:
0430.173.422
Safe Nummer:
BE00167419
Bedrijfstype:
Naamloze vennootschap
SIC / NACE:
46693, Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
CONTACT DETAILS
Numero de telephone:
087.46 84 84
Numero de fax:
087.46 84 89
E-mail:
info@reprelec.com